工程契約涉及之法律關係複雜，承攬人往往必須投注大量的人力與金錢，始能於期程內完成所交付之工作；工程進行期間，承攬人如何順利取得各項工程款及承攬報酬，以減輕資金壓力之相關作為，將成為維繫承攬人如期履約、工程圓滿完成所不可或缺的議題。

於承攬關係當中，常需要有定作人之協力，才得以完成工作，否則除影響工程進行之外，承攬人亦無法取得相關報酬；是以，將該無法完成工作的責任歸責於承攬人，將對於承攬人有不公平之情形。此外，定作人往往以驗收為手段，要求契約以外之給付，並藉此拖延結算與給付報酬，造成承攬人偌大的損失。

本文就定作人之協力義務加以探討。其定作人協力義務的性質、內容為何？違反義務之法律效果如何認定？以探求定作人與承攬人之間權利義務之公平性。鑒於我國相關法律規定似未詳盡，本文藉由介紹英美工程契約法制，針對該法制內容有關定作人之協力義務部分加以分析，另附帶說明國際工程顧問聯盟條款(FIDIC)中定作人協力義務之規定，並將前開相關規定綜合比較，以作為我國研擬規範之參考。

Construction Contracts involve complex legal relationship, the Contractor often must bet a lot of manpower and money, before they can complete the process in the delivery of the work; the construction period, the contractor how to successfully get the project funds and contract payment, to reduce relevant as the contractor will be scheduled to maintain compliance, essential to the successful completion of project issues.

In the contract relationship, it often requires Employer’s assistance, was able to complete the work or addition of projects, the contractor will be able to obtain the relevant remuneration. This kind of responsibility can not be attributed to the contractor. It will be unfair for the contractor to conditions. In addition, the Employer tend to acceptance as means of payment other than the required contract, and to delay settlement and payment of compensation, resulting in huge loss of the contractor.

In this paper, the Employer’s obligations are to be explored. What is the Employer s’ Duty of the Cooperation? How to identify the legal effect of breach of the obligation? It’s explored the rights and obligations between the Employer and Contractor of fairness. In view of the provisions of relevant laws, it doesn’t appear to detail. The paper introduced by Anglo-American legal system works contract for the legal obligations in relation to the Employer analyzed, and the other consultants that the international Federation of Consulting Engineers with the terms, and comprehensive comparison of the relevant provisions of the former open to develop specifications as our reference.

參考文獻
壹、中文文獻
(依作者姓氏筆畫順序)
一、中文專書
1、工程仲裁案例選輯(Ⅰ)(Ⅱ)，中華民國仲裁協會，2000年~2003年。
2、王伯儉，工程契約法律實務(五)，元照出版有限公司，2008年10月。
3、王澤鑑，法律思維與民法實例—請求權基礎理論體系，三民書局，2003年2月出版。
4、王澤鑑，債法原理第一冊----基本理論債之發生，三民書局，2001年增訂版。
5、古嘉諄、陳希佳、陳秋華主編，工程法律實務研析(五)，元照出版有限公司，2009年11月。
6、古嘉諄、陳希佳、陳秋華主編，工程法律實務研析(四)，元照出版有限公司，2008年1月初版2刷。
7、古嘉諄、陳希佳、陳秋華主編，工程法律實務研析(三)，元照出版有限公司，2007年1月初版1刷。
8、古嘉諄、陳希佳，陳秋華主編，工程法律實務研析(二)，元照出版有限公司，2008年1月初版2刷。
9、古嘉諄、陳希佳、陳秋華主編，工程法律實務研析(一)，元照出版有限公司，2008年1月2版2刷。
10、司法院司法行政廳，承攬之理論與實務，司法院出版，2002年11月。
11、何伯森、張水波，FIDIC新版合同條件導讀與解析，中國建築工業出版發行，2003年。
12、李家慶，工程法律與索賠實務，中華民國仲裁協會，2004年。
13、林誠二，民法債權各論(中)，瑞興圖書股份有限公司，2002年3月初版。
14、邱聰智，新訂債法各論(上)、(中)，元照出版有限公司，2002年初版第1刷。
15、洪國欽、陳宗坤，情事變更原則與公共工程之理論與實務—兼論仲裁與判決之分析，兆全法律事務所，2010年2月初版第1刷。
16、孫森焱，民法債編總論(下)，三民書局，2004年1月修訂版。
17、姚志明，債務不履行之研究(一)，元照出版有限公司，2003年8月初版第1刷。
18、黃立，民法債篇各論(上)，元照出版有限公司，2004年10月初版第3刷。
19、張明峰，FIDIC新紅皮書精要解讀，航空工業出版社，2006年4月。
20、張元宵、尹章華，工程及仲裁判決彙，文笙書局，2000年4月初版。
21、萬國法律事務所，工程法律探索，自版，2009年10月初版第1刷。
22、臺灣營建仲裁協會，臺灣營建仲裁協會出版，2005年6月。
23、鄭玉波，民法債編各論，1983年10月第10版。
24、鄭玉波，民法債編總論，1985年9月第10版。
25、謝哲勝、李金松，工程契約理論與實務(上) (下)，台灣財產法暨經濟法研究協會出版，2010年2月增訂二版。
26、謝哲勝、李金松，工程契約理論與求償實務，翰蘆出版公司，2005年11月。
27、劉春堂，民法債編各論(中)，自版，2004年3月初版1刷。
二、期刊文獻
1、孔繁琦，論工程契約對於不可抗力致工程本體毀損滅失之風分配原則，律師雜誌，第330期，2007年3月。
2、王伯儉，談「開工」，營造天下，第54期，2000年6月。
3、古嘉諄，工程法第四講：工程契約之死，月旦法學教室，第70期，2008年8月。
4、古嘉諄，工程法第三講：工程契約之病(下)，月旦法學教室，第68期，2008年6月。
5、古嘉諄，工程法第三講：工程契約之病(上)，月旦法學教室，第67期，2008年5月。
6、古嘉諄，工程法第二講：工程契約之「老」與相關爭議，月旦法學教室，第65期，2008年3月。
7、古嘉諄，工程法第一講：工程契約之生、老、病、死，月旦法學教室，第63期，2008年1月。
8、李家慶，論工程契約之終止與解除，營建知訊，第229期，2002年2月。
9、李家慶，工程糾紛與仲裁實務探討，商務仲裁，第39期，1995年6月。
10、余文恭，工程契約的正義從何而來？從德國法學方法理論的變遷談起，律師雜誌，第330期，2007年3月。
11、余文恭，論工程契約之性質及其義務群，月旦法學雜誌，第129期，2006年2月。
12、余文恭，研究FIDIC 契約範本之必要性，營造天下，第125期，2006年5月。
13、余文恭，論工程契約定作人之指示—兼論FIDIC紅皮書之相關規定，法令月刊，第55巻第11期，2004年11月。
14、余文恭，如何閱讀工程契約，營造天下，第103期，2004年7月。
15、邱雅文，應用於工程法律問題的法律分析方法特性試論—以Change Orders 及 Differing Site Condition為例，工程，2010年2月。
16、林誠二，承攬之人法定抵押權，台灣法學雜誌，第133期，2009年8月。
17、林誠二、承攬契約中建築物所有權之歸屬，台灣法學雜誌，第131期，2009年7月。
18、林誠二，承攬人之法定抵押權，台灣法學雜誌，第133期，2009
年8月。
19、林信和，論不真正義務，月旦法學教室，第52期，2007年2月。
20、林孜俞，工程契約業主不為協力行為之效力，月旦法學雜誌，第129期，2006年2月。
21、林曉瑩、黃麗蓉，論業主與承商之共同遲延(下)，營建知訊，第269期，2005年6月。
22、林曉瑩、黃麗蓉，論業主與承商之共同遲延(上)，營建知訊，第268期，2005年5月。
23、林誠二，定作人瑕疵擔保損害賠償請求權之消滅時效，月旦法學，第86期，2002年7月。
24、姚志明，誠信原則與附隨義務之研究，元照出版公司，92年2月初版。
25、陳自強，FIDIC 工程契約條款在契約法源之地位，仲裁，2010年4月。
26、黃茂榮，承攬(七)，植根雜誌，第25巻第7期。
27、黃茂榮，承攬(六)，植根雜誌，第25巻第6期。
28、黃茂榮，承攬(五)，植根雜誌，第25巻第5期。
29、黃茂榮，承攬(四)，植根雜誌，第25巻第4期。
30、黃茂榮，承攬(二)，植根雜誌，第25巻第2期。
31、黃茂榮，承攬(一)，植根雜誌，第25巻第1期。
32、黃泰鋒、陳麗嘉，非可歸責於承包商之工法變更問題試析，仲裁，第82期，2005年7月。
33、郭祥瑞，公共使用公物「先起用後驗收」正撤與法律問題評析以捷運公共工程為例，軍法專刊，第51巻第8期，2005年8月。
34、郭玲惠，工程契約中之給付遲延與懲罰性違約金，月旦法學教室，第11期，2003年9月。
35、黃世芳，論附隨義務之不履行與契約之解除，寰瀛法訊，第10期，2002年9月，頁86~90。
36、陳聰富，工程承攬契約之成立、解除與終止，台灣本土法學雜誌，1999年8月。
37、張哲源，交付=受領？--論承攬人之交付、定作人之受領與危險轉移同時履行抗辯權物之瑕疵擔保間之關係，東吳大學法律學報，第16巻第3期，2005年3月。
38、詹森林，承攬瑕疵擔保責任重要實務問題，月旦法學雜誌，第129期，2006年2月。
39、楊與齡，論承攬契約定作人之義務，法學叢刊，第22巻第1期，1977年3月。
40、蔡晶瑩，承攬之瑕疵修補與損害賠償/最高院九六臺上字二○七○，台灣法學，第131期，2009年7月。
41、廖明洋，工程契約執行之省思，律師雜誌，第330期，2007年3月。
42、熊克，他山之石---以英國工程法改革為鏡，工程，2010年2月。
43、謝定亞，台灣工程法律的發展與展望，工程，2010年2月。
44、謝定亞，工程契約中「重大變更設計」之認定原則與爭議解決，仲裁雜誌，第85期，2008年5月。
45、劉志鵬，不可歸責於承商之事由致公共工程遲延時，承商能同時請求延長工期及損害賠償嗎？寰灜法訊，創刊號，1998年9月
46、劉鶴田，試論定作人工事現場情報提供不實之法律責任，營建世界，1985年6月。
47、顏玉明，營建工程契約進度及工期問題之探討，月旦法學雜誌，第129期，2006年2月。
48、顏玉明，營建工程契約當事人間的權利義務關係，營造天下，第111期，2005年3月。
49、戴森雄，建築工程承攬定作人提供之士地高程不足所生爭議之判斷，商務仲裁，第39期，1995年6月。
三、碩博論文
1、王元甫，由FIDIC契約範本工程契約爭議問題，臺灣大學碩士論文，2008年。
2、易力行、曾惠斌、劉樺檍，建築(含設施)工程施工計畫書綱要製作手冊研究計畫，公共工程委員會委專案研究計畫，2005年。
3、吳若萍，公共營建工程契約中遲延完工之問題研究—以不可歸責於承攬人為中心，臺灣大學碩士論文，2008年。
4、林辰熹，工程採購契約之承攬報酬及危險負擔移轉問題控討，東吳大學碩士論文，2006年1月。
5、林孜俞，公共工程契約之訂定與招標機關之義務，臺灣大學碩士論文，2002年。
6、林英志，請求權競合理論—以日本法為中心，中正大學碩士論文，2002年。
7、郭詩收，從FIDIC一般條款與我國民法條文之相關性引申合約管理做法，國立成功大學碩士論文，2004年。
8、劉芮圻，工程契約定作人義務之研究，國立高雄大學碩士論文，2009年6月。
貳、英文專書
(依英文姓氏第一個字母)
1 Acret, James.(2005).California Construction law manual. Thomson West.
2 Acret, James.(2002).National construction law manual. BNi, Building
News.
3 Chappell David.(2007).Understanding JCT standard building
contracts.Taylor & Francis.
4 Chappell Vincent Powell-Smith David & Sims John.(2005). Building Contract Claims. Blackwell.
5 Chappell David.(2006).The JCT Intermediate Building Contracts 2005. Blackwell.
6 Gibbs, KennethC.,/Hunt, Gordon.(2000).California construction law. Aspen Publishers.
7 Glove, Jeremy./ Hughes,Simon.(2006).Understanding the new FIDIC red book: a clause-by-clause commentary.Sweet & Maxwell.
8 MacRoberts.(2008).MacRoberts on Scottish building contracts.
Blackwell.
9 Michael Furmston.(2006).Powell-Smith & Furmston's building contract casebook.Blackwell Pub.
10 Totterdill,Brian W./international Federation of Consulting Engineers.(2006).FIDIC users’ guide: a practical guide to the 1999
Red and Yellow Books.T. Telford.
11 White Nancy J.(2008).Construction Law for Managers, Architects, and Engineers.Thomson Delmar learning.