工程施作中若因故停工或得標簽約後遲未能開工，無論是定作人或承攬人皆有可能因此造成相當損失，此類停工所生損失之訴訟案件為本研究探討之對象。
本文蒐羅並篩選民國90至100年十年間各種以「停工」關鍵字為中心的69件裁判實例，彙整出停工索賠的態樣，共分三大類型，九種態樣。又歸納出六種停工原因，包含設計因素、工地無法提供、介面因素、許可證未核發、不可抗力、財務因素及五種索賠項目機具費用、工程管理費、物價調整費、財務損失、其他。整體而言，因設計因素而停工的案例占比達28.4%，次者則為介面因素，占比為25.0%，吾人可知，設計因素對工程得否順利進行，影響甚鉅。
依據本研究所定義的訴訟效率，69件裁判實例中，屬全勝訴者僅有6件占比8.7%，勝訴者12件占比17.4%；反之，敗訴與全敗訴者共計51件占比為73.9%。總體而論承攬人因停工提起訴訟，敗訴率實極高︒針對此一現象，本文總結五種類型影響要素，案情複雜程度及法院見解差異屬其中二類，其性質較為客體，最後則是性質較偏主體的因素，包含索賠金額與項目、起訴依據與事實認知，即原告的訴訟策略。

The purpose of this study is to understand the effect of the claim to the suspension from work on the stakeholders under the construction contract. We had retrieved examples of all kinds of judicial case for a decade from 2001 to 2011 and screend out the lawsuit cases which are related to the losses arising from the suspension of work. For these cases, we clarify the reasons, the claim items, the basis of claim, the opinions and the litigation efficiency. Finally, we summarize the overall litigation efficiency, and reduce them to the some patterns.
The overall litigation efficiency is relatively low in most lawsuit cases. The prosecutors spent a lot on the lawsuits; however their returns aren’t as expected. The reasons for this result are quite complicated; many factors are also beyond the control of the prosecutor. But one of the most important factors is the prosecutor's litigation strategy, most strategies are worth reviewing.

一、 書籍
1.王澤鑑，法律思維與民法實例-請求權基礎理論體系，自版，2003年
2.古嘉諄、劉志鵬，工程法律實務研析（一），元照，2008 年。
3.邱聰智，新訂債法各論（中），元照，2002年。
4.曾世雄、詹森林，損害賠償原理，新學林，2016年。
5.謝哲勝、李金松，工程契約理論與實務，翰蘆，2010年。

二、 期刊論文
1.余文恭，我國建設工程監造法律制度概論，法令月刊，第56卷第8期，2005年。
2.陳佑寰，真正還是不真正？論工程契約中業主協力行為之性質－最高法院97年台上字第360號民事判決之評釋，法令月刊，第62卷第8期，2011年。
3.黃立，工程承攬契約中情事變更之適用問題，政大法學評論，第119期，2011年。
4.劉嘉怡，請求物調款　論情事變更之要件，營建知訊，第405期，2016年。
5.謝哲勝，情事變更原則排除適用條款的效力－最高法院105年度台上字第1710號民事判決評析，法令月刊，第68卷第18期，2017年。
6.薛西全，最高法院97年度台上字第1654號民事判決意旨評析-以工程管理費與工期關係為例，仲裁季刊，第99期，2014年。

三、 學位論文
1.吳若萍，公共營建工程契約中遲延完工之問題研究-以不可歸責於承攬人為中心，國立臺灣大學法學院法律學研究所碩士論文，2008年。
2.林志成，我國公共工程與FIDIC一般條款之索賠請求權差異比較，國立臺北科技大學土木與防災研究所碩士論文，2008年。
3.林祖晞，論定作人之協力義務，國立臺灣大學法學院法律學系碩士論文，2015年。
4.陳鼎豐，公共工程訴訟機關敗訴之研究，國立成功大學建築研究所碩士論文，2011年。
5.張宴菁，論工程契約下定作人之協力義務，國立成功大學法律系碩士論文，2011年。